随着法律观念的深入人心，合同对我们的帮助越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编辛苦为朋友们带来的3篇《建筑合同》，希望能够满足亲的需求。
招标编号（ ）
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
1、名称：2、地址：3、规模：4、结构及层数：5、发包方式：6、发包范围：7、年月天。
8、质量要求。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：
人民币： 元（大写： ）
人民币： 元（大写： ）
2、价格计算依据：
（1）标定的定额为：
（2）标定的取费标准：
（3）政策性调价文件截止日期：
三、材料采购供应
材料采购、运输、保管的责任和计价依据：
对材料质量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %；留 %做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据：
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合
同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：
1、由仲裁委员会仲裁；
2、向 人民法院起诉。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表人（签字）： 代表人（签字）： 电话： 电话：
签约日期：
签约地点：
现经甲、乙双方反复协商，就广西x县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：
一． 甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。
二． 结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三． 质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。
四． 乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的（ ）%罚款。
六、本协议一式两份，甲方持
一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
甲方： 乙方
日期 ： 日期：
建设单位：_______________ （以下简称甲方）
施工单位：_______________ （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_______市_______花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
一、工程项目
1、工程名称：_______________花园经济适用房。
2、工程地址：_______________市_____道。
3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。 除桩基础外的_________栋楼的土建、水电安装工程；地上_________层_________栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准（参照_________花园_________楼）含基础挖运土方，外运土方等全部内容；
4、总建筑面积约_____（以施工图纸为准）。
5、给排水做到外墙_____米，室内给水，到入户水表后安装_____个阀门；
6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用；
7、承包单价：_____元/每平方米，工程款预计：_____万（含税金）；
8、强弱电工程；设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。
9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工；公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料；入户门价格必须达到每樘_____元；品牌由甲方确定。
二、施工准备
1、甲方
（1）负责做好水通、电通和道路通；
（2）组织有关人员进行施工技术交底；
（3）派 为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。
2、乙方
（1）负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路；
（2）现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续；
（3）组织施工人员和材料、机械进场；
（4）负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料，确保达到交工验收标准；
（5）派 为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。
三、工程期限
本工程经甲乙双方协商一致，总工期_____天。（如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计_____个月时间，总工期_____天。
四、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工；
2、乙方在施工中必须遵守下列规定；
（1）凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工；
（2）隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工；
（3）乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意，方可进入下一道工序施工；
（4）工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为_____年。
五、安全生产与文明施工
1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责，必须按《_____省建设工程施工安全管理条例》和_____省建设工巢全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。
2、如因违安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。
3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。
4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。
六、工程价款支付及结算
本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币（含税金）_____万元；承包人自行垫资完成_____层_____栋主体框架到第_____层时（_____层顶楼板），发包人按承包人总造价的的_____%（_____万），支付工程进度款给承包人，且在次月_____日前支付；承包人完成_____层_____栋到封顶时，发包方按承包人总造价的_____%（_____万），支付工程进度款给承包人，且在次月_____日前支付；工程完工验收合格_____日内支付总工程量的_____%（_____万）工程款给承包人，且在次月_____日前支付；工程结算审计完成后，发包人在_____个工作日内支付至审计总造价的_____%给承包人；剩余_____%作为保修金，在工程竣工验收合格满_____年后_____天内付清（不计利息）。
争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民诉讼解决。
七、其它约定
1、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，双方签字盖章后_____日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。
2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后_____日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方（松涛管理局）指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还_____%。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
以上就是一秘范文为大家整理的3篇《建筑合同》，您可以复制其中的精彩段落、语句，也可以下载DOC格式的文档以便编辑使用。
